Solicitud de cotización (RFQ) para la contratación de Servicio: Asistencia técnica para la implementación de prácticas de Silvicultura preventiva

Solicitud de cotización (RFQ) para la contratación de Servicio:

Asistencia técnica para la implementación de prácticas de Silvicultura preventiva para la reducción de riesgos a desastres en incendios de interfaz urbano forestal

Referencia No. HN-HKQ-10869

1. Sobre GOAL

GOAL es una organización internacional no gubernamental de desarrollo, fundada en Irlanda en 1977. GOAL ha respondido a la mayoría de los desastres de gran escala y ha invertido más de 190 millones de euros en programas humanitarios y de desarrollo en más 8de 50 países. El propósito de GOAL es de salvar vidas y empoderar a las comunidades a desarrollar su resiliencia y mayor control sobre sus vidas y medios de vida. Su objetivo es aumentar el bienestar resiliente de las personas más pobres en el mundo, enfocándose en aquellos excluidos y marginados, particularmente aquellos que son vulnerables debido a su género, edad o estatus socioeconómico. GOAL cree en un mundo donde la pobreza ya no existe, donde las comunidades vulnerables son resilientes, donde se eliminan las barreras al bienestar y donde todas las personas cuentan los mismos derechos y oportunidades.

GOAL tiene 22 años de estar trabajando en Latinoamérica, concretamente en Honduras desde su respuesta ante el desastre ocasionado por el Huracán Mitch y posteriormente Haití en respuesta al terremoto en 2009. A partir de 2002 GOAL ha reenfocado su programación y estrategia desde la atención primaria a emergencias y rehabilitación hacia programas de desarrollo, trabajando principalmente en las áreas de Sistemas de Mercado, Resiliencia, Sistema de Alerta Temprana, Reducción de Riesgos y Manejo de Desastres, Cambio Climático, Gestión Integral de Recurso Hídrico y Seguridad Alimentaria y Nutricional. Propiciando incrementar los conocimientos, cambio de comportamientos y actitudes e implementar prácticas en la vida de la población para promover un desarrollo humano integral. Haciendo para ello alianzas estratégicas con organismos gubernamentales y no gubernamentales, sociedad civil, agencias de cooperación internacional, a fin de maximizar recursos y tiempo.

1. Cronogramas

Línea

Ítem

Fecha, año, hora, y huso horario

1

Publicación RFQ

Jueves, 27 de octubre del 2022

2

Fecha de cierre y tiempo para recibir cotizaciones

Viernes, 04 de noviembre del 2022, a las 3:30pm

1. Requerimiento del Servicio

GOAL invita a proveedores potenciales con experiencia ampliamente comprobada para presentar ofertas para: Asistencia técnica para la implementación de prácticas de Silvicultura preventiva para la reducción de riesgos a desastres en incendios

Objetivo General del servicio:

Brindar asistencia técnica comunitaria para la implementación de prácticas de silvicultura preventiva, como medidas para la reducción de riesgos a incendios interfaz urbano forestal.

Para mayor detalle referirse al apéndice 1 y 2, oferta técnica y financiera.

1. Condiciones de las ofertas

GOAL, actuando en su calidad de Autoridad Contratante, invita a los oferentes debidamente calificados que deseen participar en este proceso **“Asistencia técnica para la Implementación de prácticas de Silvicultura preventiva para la reducción de riesgos a desastres por incendios de interfaz”.**Este concurso se lleva a cabo bajo el procedimiento de Solicitud de cotización de GOAL. La Autoridad Contratante para esta adquisición es GOAL.

Cualquier consulta sobre esta RFQ debe dirigirse por escrito vía email a [email protected] Favor incluir el número de referencia: HN-HKQ-10869 y las palabras “se solicita aclaración” en la línea de tema.

1. Condiciones para Presentación de Cotizaciones

• • • Las cotizaciones deben ser llenadas en idioma español. – Los oferentes deben cumplir todos los requisitos establecidos en esta RFQ y completar su oferta en el formato solicitado en el Apéndice 1. – En el caso que un contrato sea adjudicado a un oferente que a sabiendas retuvo información pertinente o que haya engañado de cualquier forma a GOAL en el proceso de evaluación, entonces el contrato quedará anulado. – Cualquier conflicto de interés que involucre a un oferente debe ser plenamente notificado a GOAL en especial donde hay un conflicto de interés en relación con cualquier recomendación o propuesta presentado por ese oferente – GOAL no está obligada a aceptar la oferta más baja u cualquier oferta presentada y puede terminar este concurso en cualquier etapa. – La información presentada por los interesados será contractualmente vinculante. – Los oferentes no seleccionados serán notificados. – Los términos de pago estándar de GOAL son por transferencia bancaria y realizar pago contra entrega, a plena satisfacción de GOAL y el recibo de documentos en orden. La implementación satisfactoria se decide únicamente por GOAL. – De ser requerido por el proveedor también se pueden hacer pagos de forma parcial %, según plan de entrega que se pueda establecer con GOAL; así mismo, si el proveedor requiere de algún anticipo este debe de ser respaldado por medio de una garantía bancaria, equivalente al 100% del valor del anticipo – Este documento no se interpreta de ninguna manera como una oferta de contrato – GOAL y todos sus proveedores contratados y sus subcontratados, asociados o socios deben actuar en todas sus adquisiciones y otras actividades en cumplimiento con los requerimientos de los donantes y con los más altos estándares éticos. – Terrorismo y Sanciones: GOAL no se involucra en transacciones con ningún grupo terrorista o individuo o entidad involucrado con o asociado con terrorismo o individuos o entidades que tienen órdenes de exclusión y/o sanciones activas contra ellos. GOAL, por lo tanto, no comprará a sabiendas suministros o servicios de empresas que están asociadas en ninguna manera con terrorismo y/o estén sujetas a cualquier orden de exclusión o sanciones internacionales relevantes. Si usted presenta una oferta basada en esta solicitud, constituirá una garantía que ni su empresa ni ninguna filial o subsidiaria controlada por su empresa están asociadas con ningún grupo terrorista conocido o están sujetos a una orden de exclusión internacional relevante y/o sanciones. Una cláusula contractual confirmando esto podría incluirse en una orden de compra basada en esta solicitud. – GOAL se reserva el derecho de dividir la adjudicación de este contrato entre diferentes postores en cualquier combinación que considere apropiada, a su exclusivo criterio. – El Proveedor deberá solicitar la aprobación por escrito de GOAL antes de celebrar cualquier subcontrato con el fin de cumplir este contrato. Los detalles completos de la compañía de subcontratación propuesta y la naturaleza de sus servicios se incluirán en la solicitud de aprobación por escrito. Las solicitudes de aprobación por escrito deben enviarse al punto focal del contrato identificado en la sección 1. – GOAL se reserva el derecho de rechazar a cualquier subcontratista propuesto por el Proveedor. – GOAL se reserva el derecho de negociar con el Proveedor que haya presentado la Oferta más baja que cumpla plenamente con los requisitos técnicos, con el fin de buscar revisiones de dicha Oferta para mejorar sus aspectos técnicos y / o reducir el precio.

1. Presentación de cotizaciones

Las cotizaciones deben entregarse de la siguiente manera:

Por email a [email protected] y en el campo de tema indicar:

1. HN-HKQ-10869 – Detalle corto del servicio requerido (Asistencia técnica para Implementación de prácticas de Silvicultura preventiva para evitar incendios)
2. Nombre de su empresa con el título del adjunto
3. Número de emails que se envían ej. 1 de 3, 2 de 3, 3 de 3.

(Prueba de envío no es igual a prueba de recepción. GOAL no es responsable de fallas técnicas que pudieran prevenir la recepción de su email.)

Importante: Las ofertas transmitidas de otra forma u ofertas recibidas después de la fecha y hora límite no serán consideradas.

Todas las respuestas serán abiertas por el Comité de Adquisiciones de GOAL y todos los oferentes serán notificados de los resultados.

1. Lista de verificación de las presentaciones

Línea

Ítem

Marcar si adjuntado

1

Esta lista de verificación marcado, firmado y guardado en PDF

2

Apéndice 2 y 3 llenado, firmado y guardado en PDF (propuesta Metodológica, técnica y financiera)

3

Apéndice 4 Términos y Condiciones Estándar de GOAL firmado y guardado en PDF

4

Copia de RTN, ID en el caso de consultor como persona natural, persona Jurídica: RTN de la Empresa y copia de ID del representante legal o Gerente General, según lo que aplique

5

Copia de Factura o recibo por honorarios, según el sistema de facturación con el que cuente el consultor

6

Constancia de pagos a cuenta, en caso de que aplique

7

Hoja de vida o curriculum institucional en caso de gremios (incluya habilidades y destrezas requeridas).

1. Proceso de Elegibilidad, Calificación y evaluación y Criterios de Adjudicación

La primera fase de evaluación de las ofertas determinará si la oferta cumple los criterios de elegibilidad preliminares. Éstos son:

Instrucciones Administrativas:

• Oferta entregada dentro del plazo límite, establecido en la sección 2.
• Entrega de todos los documentos soporte como se describe arriba en la sección 7.

Los oferentes que no cumplan las instrucciones administrativas pueden tener sus ofertas descalificadas en esta etapa, por lo tanto, no continuará en las siguientes etapas.

Criterios Esenciales

• Profesionales forestales, ONGs locales o empresa consultora calificada que cuente con la experiencia comprobada en protección y manejo forestal y/o prácticas de silvicultura a nivel comunitario
• Experiencia de trabajo con instituciones del sector público y comunidades forestales (patronatos, juntas de agua, CODELES)
• Por lo menos 5 años de experiencia en la rama forestal, especialmente en actividades de protección y manejo forestal comunitario

La segunda etapa de la evaluación involucra el asesoramiento de las condiciones personales y legales de los oferentes, su posición económica y financiera, y su capacidad técnica para cumplir las obligaciones de la Solicitud de Cotización.

Cada propuesta que cumpla las etapas descritas será entonces evaluada de acuerdo con los siguientes criterios de Adjudicación. Cualquier oferta que no cumpla con ambas etapas descritas será rechazada en esta etapa.

Criterios de Adjudicación

A los oferentes se les otorgarán puntos bajo cada uno de los criterios listados en esta sección para determinar las ofertas económicamente más ventajosas.

1. Precio: 35%
2. Tiempo de entrega: 10%
3. Calidad: 55%

Los puntos por precio se otorgarán de acuerdo con el principio de proporción inversa:

Calificación vendedor = calificación más alta x (precio min / precio vendedor)

1. Información del consultor – estas secciones DEBEN ser llenadas

Nombre Comercial

Nombre Legal de la Empresa

Dirección

Número de Registro RTN o nombres asociados

Teléfono

Dirección E-mail

Sitio web

Fecha de fundado

Situación jurídica. Marcar el cuadro relevante

o Empresa S.A.

o Persona Natural

o Sociedad S. de R.L. de C.V.

u Otros (especifique):

Nombres y cargos de los Directivos

Favor indique el nombre de cualquier otra persona/organización (excepto el oferente) que se beneficiará de este contrato.

Empresa matriz (si aplica)

¿Tiene empresas asociadas? Marque el cuadro apropiado. Si la respuesta es SI proporcione detallas de cada empresa en forma de tablas adicionales a este formato.

O Si o No

Proporcione detalles de al menos dos contratos similares llevados a cabo en los últimos dos años (favor indique nombre del cliente, ubicación de entrega, valor del contrato y fechas)

Favor incluya al menos 2 (dos) referencias que pudieran ser contactados de forma confidencial para verificar la ejecución satisfactoria de contratos:

Referencia 1

Nombre

Organización

Dirección

Teléfono

Fax

Email

Tipo de suministro

Valor aproximado del contrato

Referencia 2

Nombre

Organización

Dirección

Teléfono

Fax

Email

Tipo de suministro

Valor aproximado del contrato

Al presentar una oferta bajo esta solicitud de cotización HN-HKQ-10869 el oferente por este medio asegura que las siguientes declaraciones son correctas al momento de la presentación; y se compromete además a informar a GOAL de cualquier cambio en el estado de estos asuntos.

El oferente no está en quiebra, ni está en liquidación, no sus asuntos están siendo administrados por un tribunal ni ha concertado un acuerdo con acreedores o ha suspendido actividades comerciales o se encuentra en una situación análoga que resultara de un procedimiento similar bajo leyes y regulaciones nacionales.

El oferente no es sujeto de un procedimiento de declaración de quiebra, de una orden de liquidación o de administración forzosa por un tribunal o de un acuerdo con acreedores o de cualquier otro procedimiento similar bajo leyes y regulaciones nacionales.

Ni el oferente ni un directivo ni un socio han sido condenados por un delito que sobre su conducta profesional por sentencia firme de cosa juzgada ni culpable de falla profesional grave en el ejercicio de sus negocios.

El oferente ha cumplido todas sus obligaciones relativas al pago de impuestos o aportaciones al seguro social en Honduras o en cualquier otro estado o país donde se encuentre el oferente o donde haga sus negocios.

Ni el oferente, ni un director, ni un socio han sido declarados culpables de: fraude, lavado de dinero, corrupción; condenado por ser miembro de una organización criminal; ni de falsas declaraciones graves al proporcionar información a una agencia pública de compras

El oferente no ha tramado falsificar su información de Salud y Seguridad, información de Aseguramiento de Calidad, o cualquier otra información relevante a esta aplicación.

Confirmo que la propuesta y los costos presentados para acompañarla son un reflejo fiel de los costos que se cargarán a GOAL de acuerdo a la información provista en esta solicitud de cotización, y que no hay otros costos asociados con el uso del servicio que provee mi empresa. También confirmo que tengo la autoridad para firmar en nombre de la empresa que está ofertando.

Firma:

Escribir nombre:

Cargo:

Nombre Empresa:

Fecha:

Dirección:

Apéndice 1: Especificaciones técnicas para la consultoría

Antecedentes:

La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) y la Alcaldía Municipal de Valle de Ángeles con el apoyo de la Asociación GOAL Internacional ejecuta el proyecto denominado Barrio Resiliente Incendios de Interfaz Urbano Forestal. El Proyecto es financiado por la oficina de asuntos humanitarios (BHA por sus siglas en inglés) de la agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). La duración del proyecto es de 18 meses.

USAID/BHA ha impulsado en la región Latinoamericana la importancia y consideración del abordaje del riesgo de incendios de interfaz urbano forestal. Iniciativas en Chile, Colombia y Costa Rica han sido desarrolladas en años anteriores. Para el año 2022, Honduras comenzó su incursión en este proceso a través de la creación y posicionamiento de esta agenda a nivel nacional, conformación de un equipo elite que lidere procesos de incidencia y operativice acciones a nivel institucionalidad, municipal y de barrios como parte de los procesos demostrativos de la aplicabilidad del enfoque.

GOAL trabajará con instancias claves del SINAGER que dentro de sus competencias se vincule la amenaza de incendios de interfaz urbano forestal; inicialmente se visualizan instancias relevantes como Cuerpo de Bomberos de Honduras, Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF), Alcaldías a través de sus unidades de UMA/UGA, CODEM, y unidades de planificación urbana; colegios de profesionales forestales, COPECO.

Objetivos

1. Brindar asistencia técnica para identificar, priorizar y ejecutar de manera participativa prácticas de silvicultura preventiva (protección y manejo del bosque), como medidas para la reducción de riesgos a incendios interfaz (RRD) urbano forestal en dos sitios piloto en zona rural
2. Facilitar entrenamiento práctico para la implementación de actividades de protección forestal a los participantes de las comunidades rurales participantes
3. Seguimiento a las comunidades para asegurar la coordinación interna, roles y distribución de la forma de trabajo para la implementación de las diferentes prácticas de silvicultura preventiva

Detalle del servicio

Las acciones se desarrollarán en dos comunidades de la zona piloto del proyecto ubicadas en los municipios de Tegucigalpa y Valle de Angeles, Francisco Morazán:

1. Aldea de Limones Primavera, Municipio del Distrito central (zona de amortiguamiento del Parque Nacional La Tigra) (Distancia de 14 km del casco urbano de Tegucigalpa),
2. Barrio el Porvenir, Valle de Angeles (1.7 km de distancia del casco urbano de VA)

La silvicultura preventiva o manejo de combustibles es la modificación, ordenamiento o eliminación de la vegetación viva o muerta y de los residuos y desechos vegetales para evitar que se produzca un incendio forestal o, si se inicia, para retardar su propagación y mitigar los daños ambientales que puedan generar.

Mediante este mecanismo GOAL, a través del BRIIF tiene contemplado implementar acciones de manejo del bosque (silvicultura preventiva) aledaños a cada zona de protección de Incendios Interfaz y cumplir con el principio de prevención a Incendios forestales e Interfaz.

Estas acciones son necesarias en zonas de interfaz para prevenir cualquier incidente (incendio forestal o de interfaz) que pueda poner en riesgo la vida humana y sus medios de vida

Lista de prácticas de silvicultura preventiva RRD por Incendios Interfaz a implementar

1. Rondas cortafuego:

a realizarse en todo el perímetro y zonas especiales de riesgo de la zona piloto/aldea (fajas de 3-4 m de ancho y totalmente libres de vegetación), de tal manera que exista una barrera física que ayude a reducir eventuales avances del fuego, estas rondas se planificaran de tal manera de conectar caminos existentes, ríos u otros accidentes geográficos.

1. Podas:

Principalmente en áreas verdes comunitarias que puedan ser un riesgo, y árboles próximos a estructuras (viviendas, escuelas, centros de salud, iglesias)

1. Chapia:

Eliminación de maleza de solares en viviendas y solares baldíos en la periferia de la comunidad

1. Remoción de biomasa muerta o en pie (hojarasca):

En áreas de bosque aledaños a zona poblada y zonas que por sus condiciones o riesgo es necesario, se definirá en conjunto con comunidades la meta a establecer; siempre y cuando existan áreas disponibles y tipo de combustibles

1. Comaleo y limpieza

De regeneración natural de pino-encino a implementarse en aquellas áreas factibles o de común acuerdo con propietarios, está condicionada a que existan condiciones favorables de las partes.

las diferentes practicas serán cuantificadas al inicio del servicio de asistencia técnica, para valorar la meta a ejecutar de cada una de ellas, su factibilidad y la distribución comunitaria, se ha estimado que el área de intervención será dentro del perímetro de 270 ha para la Comunidad de Limones Primavera y 35 hectáreas para el Barrio EL Porvenir.

Lista de prácticas Formativas

1. Charlas a beneficiarios en al menos 3 temas (silvicultura preventiva, autoprotección de viviendas, recomendaciones y medidas de seguridad para quemas agrícolas)
2. Dia de Campo para acciones demostrativas
3. Inducción sobre permisibilidad de actividades según Reglamentación de PN La Tigra (solamente para la comunidad de Limones Primavera)

Actividades

1. Visita previa a cada uno de los sitios para valorar in situ la dimensión del servicio, tiempos estimados de ejecución y alcance del servicio, esta visita se programará al inicio de la adjudicación
2. Reunión con el equipo técnico del Proyecto y representante de las comunidades participantes (una vez adjudicada) para la coordinación de diferentes aspectos necesarios en la ejecución de los diferentes productos y acciones del servicio, necesidades de coordinación, programación de acciones en campo a cada sitio
3. Realizar las jornadas de entrenamiento y documentar las mismas
4. Acompañar in situ la implementación de acciones, para asegurar su cumplimiento y calidad por parte de las comunidades piloto.
5. Realizar cuando sea requerido reuniones con las partes implicadas para valorar avances y control de tiempos de entrega del servicio.

Productos

1. Plan de intervención de actividades de prevención y reducción a incendios forestales. Estrategia general a implementar para el desarrollo del servicio
2. Informes de avance, detallado por cada comunidad, incluyendo información georreferenciada y foto documentada. en este informe debe estar detallado las actividades y cuantificación de las diferentes prácticas valoradas en campo
3. Informe final del servicio, en base a las metas establecidas y pactadas por comunidad
4. Acta de entrega-recibo a satisfacción del conjunto de asistencia técnica, entrenamiento y seguimiento de las acciones para la reducción de riesgos a desastres, por parte de la comunidad.

Perfíl

Se busca

1. Consultor forestal independiente, ONG local y/o empresa con experiencia en terreno en manejo de recursos naturales, protección y manejo forestal y/o silvicultura
2. Con capacidad y experiencia de trabajo forestal en comunidades rurales
3. Experiencia profesional de 5 años en procesos de construcción de obra, vinculada a instituciones y organizaciones no gubernamentales.
4. Disponibilidad para movilizarse en zona rural
5. Flexibilidad de horarios y adaptaciones

Habilidades y destrezas

• Características personales/institucionales/empresariales: capacidad analítica, con iniciativa, liderazgo, versatilidad, responsabilidad y capacidad gerencial para la coordinación del trabajo en la rama de la construcción
• Excelente nivel de comunicación oral y escrita.
• Habilidades desarrolladas para trabajar en equipo y entregas de productos en calidad y tiempo.

Tiempo

Duración de 120 días (4 meses) iniciando en el mes de diciembre 2022 y finalizando el mes de marzo 2023.

Modalidad de pago

Los pagos serán efectuados por Asociación GOAL Internacional de manera porcentual de acuerdo con los productos que serán entregados en el marco de esta consultoría, posterior a la aprobación de estos por el contratante.

Producto

Pagos

1. Plan de trabajo y propuesta técnica.

20%

1. Entrega de Informe de avance del servicio

40%

1. Informe final del servicio completado al 100%

40%

De cada pago se retendrá el 12.5% de los Honorarios Profesionales del consultor conforme es aplicable, de conformidad con la ley del Impuesto sobre la Renta de la Republica de Honduras.

Todo pago se realizará previo a la aprobación de GOAL.

Políticas GOAL

SALVAGUARDIA

Los niños, niñas y los adultos en situación de vulnerabilidad deben estar protegidos en la mayor medida posible de acciones deliberadas o inadvertidas y fallas que los ponen en riesgo de abuso, explotación sexual, lesiones y cualquier otro daño. Una de las formas en que GOAL muestra este compromiso continuo con la protección es incluir rigurosos antecedentes y verificaciones de referencia en el proceso de selección para todos los candidatos.

RESPONSABILIDAD DENTRO DE GOAL

Junto con nuestra política de protección, GOAL es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades y tiene un conjunto de políticas de integridad. Se espera que cualquier candidato que ofrezca un trabajo con GOAL se adhiera a las siguientes áreas clave de responsabilidad:

• Cumplir con las políticas y procedimientos de GOAL con respecto a la protección, el Código de Conducta, la salud y la seguridad, la protección de datos y la confidencialidad, los principios de no dañar y los protocolos de comportamiento inaceptables.
• Informar cualquier inquietud sobre el bienestar de un niño o adulto en situación de vulnerabilidad, o cualquier irregularidad dentro de nuestra área de programación.
• Informar cualquier inquietud sobre el comportamiento inapropiado de un personal o socio de GOAL.

Apéndice 2: Experiencia, Oferta TÉCNICA, Y Tiempo de Entrega (Cronograma de TRABAJO)

Espacio para detallar propuesta técnica por parte del proveedor, si lo considera puede anexar documentos que puedan ampliar su experiencia

1. Experiencia

1.1 ¿Pueda confirmar y detallar si es un Profesional de la carrera de Ingeniería Forestal o afines a esta?

1.2 Describa brevemente su experiencia profesional en el área forestal, trabajo comunitario, trabajos en silvicultura preventiva.

(Si así lo considera puede adjuntar documento ampliando información y nombrarlo Anexo 1)

1.3 ¿Puede confirmar que cuenta con al menos 10 años de experiencia en trabajos de silvicultura preventiva, trabajos comunitarios en prevención de incendios? De ser afirmativo, por favor brinde breve detalle, y respaldar la información adjuntando su Hoja de Vida CV o Perfil Empresarial, según lo que aplique si es persona natural o jurídica. Y adjuntarlo como anexo No. 2

1.5 ¿Puede confirmar que es un Profesional o empresa debidamente acreditada en Sistema de Administración de Rentas SAR? Puede mostrar un ejemplo de Recibo por honorarios o Factura para validar que las mismas están al día.

1. Propuesta técnica

Oferta Técnica

2.1 Describa brevemente la metodología de trabajo que usted implementará para el desarrollo de esta consultoría/servicio. Explique en que consiste su propuesta de trabajo, describa claramente la forma en que cumplirá los objetivos de este proceso. si considera agregar algún documento adicional debe de indicarlo como anexo No.3

2.4 ¿Confirma que cuenta con la disponibilidad inmediata para iniciar una relación contractual con GOAL?

1. Tiempo de entrega (Cronograma de Trabajo)

Aquí brinde detalles del Cronograma de Trabajo (detallando el Plan de Trabajo), tomando en consideración que se estima que este trabajo será realizado en 4 meses (120 días). Donde especifique los tiempos de cada una de las etapas del proceso.

De ser requerido puede adjuntar su cronograma como documento adicional e indicarlo como anexo No. 4

Apéndice 3: oferta financiera

“Al enviar esta oferta, confirmo que todos los interesados han consentido específicamente el uso y almacenamiento de sus datos por parte de GOAL con el propósito de analizar las ofertas y adjudicar un contrato en virtud de esta solicitud de cotización; y además entendió que los datos personales pueden compartirse internamente dentro de GOAL y externamente si así lo requiere la ley y las regulaciones de los donantes; y puede almacenarse por un período de hasta 7 años desde la adjudicación del contrato “.

Para confirmar que la compañía ha dado su consentimiento para el propósito específico de este análisis de las ofertas.

No

Descripción de lo requerido

Costo total

1

Honorarios Profesional del Servicio

2

(-) Impuesto Sobre la Renta (de no contar con Constancia de pagos a cuenta)

3

Honorarios Neto

Nosotros, los abajo firmantes, presentamos esta cotización por el precio total de _____________ (letras y números).

Confirme que todos los costos están incluidos en su oferta: ________________________________

Confirmo que esta cotización tiene una validez de 90 días: __________________________________

Certifico que la información proporcionada anteriormente es precisa y completa a mi leal saber y entender. Entiendo que el suministro de información inexacta o engañosa en esta declaración puede hacer que mi organización quede excluida de la participación en futuras ofertas de servicios.

Nombre de la empresa: _________________________________________

Nombre del representante: _________________________________________

Firma: _________________________________________

Fecha: _________________________________________

Dirección: _________________________________________

Apéndice 4: términos y condiciones estándares de goal

TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA CONTRATOS PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS Y TRABAJOS

1. ALCANCE Y APLICABILIDAD

Estos Términos y Condiciones de Contrato aplica para todas las entregas de servicios y trabajos hechos para GOAL a pesar de los términos y condiciones conflictivos, contrarios o adicionales en cualquier orden de compra u otra comunicación del proveedor de servicios/contratista. Esos tales términos y condiciones conflictivos, contrarios o adicionales no se considerarán aceptados por nosotros hasta que confirmemos expresamente nuestra aceptación por escrito.

1. ESTATUS LEGAL

Se considerará que el proveedor de servicios/contratista tiene el estatus legal de un contratista independiente con relación a GOAL. El proveedor de servicios/contratista, sus empleados, subcontratistas y asociados no serán considerados de ninguna manera empleados de GOAL. El proveedor de servicios/contratista será completamente responsable por todos los trabajos y servicios hechos por sus empleados, subcontratistas y asociados, y por todos los actos y omisiones de tales empleados, subcontratistas y asociados.

1. SUB-CONTRATACIÓN

En el caso que el proveedor de servicios/contratista requiera los servicios de un subcontratista, el proveedor de servicios/contratista deberá obtener el permiso previo por escrito de GOAL para todos los subcontratistas. El proveedor de servicios/contratista será completamente responsable por todos los trabajos y servicios hechos por sus subcontratistas y proveedor de servicios/contratista, y por todos los actos y omisiones de tales subcontratistas y proveedores. La aprobación de un subcontratista por GOAL no eximirá al proveedor de servicios/contratista de cualquiera de sus